某矿业工程项目建设单位与中标施工企业签订了施工合同,开工前,施工单位绘制了进度网络图并获得监理工程师的审核批准。其中某项单位工程的施工进度计划如下图所示(单位:d)。施工过程E和G工作共同用一台塔吊。先完成E工作,再施工G工作。
施工过程中,由于建设单位提供的图纸送达延误致使B工作推迟10d。为使工程按时完工,建设单位提出将J工作压缩5d,施工单位随即提出下列费用补偿要求:塔吊闲置15d每天补偿塔吊租赁费600元,共计9000元;由于8工作延误10d造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。
问题:
1.按照原进度计划网络图,计算该项单位工程计划工期,并指出关键线路。
2.按照原进度安排,确定E工作和G工作共用的塔吊的合理进场时间。
3.建设单位提出的压缩J工作的方案是否能保证按期完工?说明理由。
4.施工单位提出的索赔要求是否合理?说明理由。
正确答案及解析
正确答案
解析
1.(1)该项单位工程的计划工期为100d。
(2)关键线路:A→D→G→J→K(或①—②—⑦—⑧—⑨—⑩)。
2.E工作和G工作共用的塔吊进入现场的合理时间是开工后30d。
3.建设单位提出的压缩J工作的方案能保证按期完工。
理由:B工作延误10d,经计算总工期为105d,与原工期相比延误5d,关键线路变为B→E→G→J→K。
此时J工作位于关键路线上,将其工作时间由35d压缩为30d,总工期仍为100d。
4.施工单位提出的索赔要求不合理。
理由:在B工作延误的条件下,塔吊采取先E工作后G工作的顺序,则塔吊闲置时间=60—25—10—15=10
(d),故需要补偿塔吊闲置费用为6000元;因B工作延误45000元的损失费应予补偿。因此,应补偿费用总计=45000+6000=51000(元)。
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()。
-
- A.以合同约定的竣工日期为准
- B.相应顺延
- C.以承包人提交竣工报告之日为准
- D.以实际通过的竣工验收之日为准
- 查看答案
根据《建设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于2年的工程有( )。
-
- A.外墙防渗漏
- B.设备安装
- C.给排水管道
- D.防水工程
- E.装修工程
- 查看答案
下列关于联合体投标的说法,错误的是 ( )
-
- A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
- B.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级
- C.联合体内部各方应当订立共同投标协议,但该协议由于不属于投标文件,因此不必提交 招标人
- D.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带 责任
- 查看答案
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是( )。
-
- A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
- B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
- C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
- D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
- 查看答案
预算定额是编制概算定额的基础,是以()为对象编制的定额。
-
- A.同一性质的施工过程
- B.建筑物各个分部分项工程
- C.扩大的分部分项工程
- D.整个建筑物和构筑物
- 查看答案