某新建办公楼工程，框剪结构，地下 1 层，地上 16 层，建筑面积 1.2 万平方米。M 公司总承包施工。基坑开挖深度 7.6m。
开工前，项目部依据预算文件和国家及地方规范等资料、施工图纸及设计单位对施工的要求等编制了施工总进度计划。具体工序安排如表 1 所示：
工程进行至第 7 个月末，由于雷电引发了一场火灾。火灾造成外脚手架发生坍塌，导致一名外架工人坠落重伤，医疗费等损失共计 10 万元；应发包人要求，施工单位现场留有 3 名安保人员看守，共计费用 2 万元；导致工作 D 停工、清理恢复施工共用时 2 个月。针对上述事件，施工单位在有效时限内向监理机构分别提出工期索赔和费用索赔。监理机构审核属实后上报建设单位。
项目部对网络计划进行资源优化后，向企业主管部门上报了项目阶段进度报告，其内容包括：进度执行情况的综合描述、实际施工进度、资源供应进度等。企业主管部门认为内容不全，要求补充后重新上报。
【问题】
1.施工进度计划按编制对象的不同分为哪几种？施工总进度计划的内容包括哪些？
2.根据工序安排表绘制出双代号网络图。找出关键线路并计算总工期。
3.我国常用的工程网络计划类型包括哪些？应用最为广泛的是哪一种？
4.分别判断施工单位提出的 10 万元和 2 万元的费用索赔以及 2 个月的工期索赔是否成立。简述索赔步骤。
5.资源优化的模式有哪些？项目进度报告还应补充哪些内容？
正确答案及解析
正确答案
解析
1.（1）施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段（或专项工程）工程进度计划、分部分项工程进度计划。
（2）编制说明，施工总进度计划表(图)，分期(分批)实施工程的开、竣工日期及工期一览表，资源需要量及供应平衡表等。
2.（1）双代号网络图如下：
（2）总工期为25个月；
关键工作为A→B→F→G→I或①→②→③→④→⑥→⑦→⑧。
3.（1）我国常用的工程网络计划类型包括：双代号网络计划、双代号时标网络计划、单代号网络计划、单代号搭接网络计划。
（2）双代号时标网络计划。
4.（1）外架工人医疗费10万元不成立；安保人员看守费用2万元成立；D工作工期索赔2个月不成立。
（2）索赔意向通知；索赔的内部处理；提交索赔报告；解决索赔。
5.（1）“资源有限、工期最短”的优化（1分），“工期固定、资源均衡”的优化。
（2）工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况、进度偏差状况及导致偏差的原因分析、解决问题的措施，计划调整意见。
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
-
- A.建设管理费
- B.建设单位管理费
- C.建筑安装工程费
- D.基本预备费
- 查看答案
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
-
- A.保水性
- B.耐久性
- C.黏聚性
- D.流动性
- E.抗冻性
- 查看答案