发包人与承包人依据相关规定签订某水闸工程施工合同。合同约定水闸闸门由发包人提供。施工过程中发生如下事件：
事件1：承包人编制并经监理人批准的水闸工程施工进度计划如图3所示（每月30d计），每项混凝土工程按月均衡施工。
图3 水闸工程施工进度计划
事件2：承包人负责采购的钢筋运抵现场，承包人自行进行了资料核查和外观检查后办理交货验收手续。承包人核查钢筋标牌注明的内容包括生产日期、规格、尺寸等。
事件3：因闸门制造验收未按时完成，推迟了交货时间，导致闸门安装推迟10d开始，产生窝工费3万元，承包人向监理人提出了延长工期10d，增加费用3万元的要求，闸门安装前，承包人进行了闸门标志检查并对闸门的损伤、泥土和锈迹等进行了处理。
事件4：竣工图章如图4所示。
图4 竣工图章
【问题】
1．根据图3分别计算2022年5月~11月每个月的混凝土浇筑工程量。
2．指出并改正事件2中承包人做法的不妥之处。除事件2所列内容外，钢筋标牌注明的内容还有哪些？
3．事件3中，监理人是否应同意承包人的要求？说明理由。除事件3所述检查和处理内容外，闸门安装前，承包人还应做哪些工作？
4．指出图4中A、B、C、D、E所代表的内容
正确答案及解析
正确答案
解析
1．2022年5月~11月每个月的混凝土浇筑工程量：
5月=58500/5=11700m3
6月=32000/4+11700=19700m3
7月=32000/4+11700=19700m3
8月=32000/4+11700=19700m3
9月=32000/4+11700=19700m3
10月=800/2=400m3
11月=800/2=400m3。
2．事件2中承包人做法的不妥之处：承包人自行进行了资料核查和外观检查后办理交货验收手续。
改正：承包人应会同监理人共同检查后办理交货验收手续。
除事件2所列内容外，钢筋标牌注明的内容还有：生产厂家、牌号、产品批号等标记。
3．监理人应同意承包人的要求。
理由：合同约定闸门由发包人提供。
除事件3所述检查和处理内容外，闸门安装前，检查闸门和支承导引部件的几何尺寸，消除出现的损伤，清理闸门的泥土和锈迹，润滑支承导向部件。
4．图4中A、B、C、D、E所代表的内容分别是：
A—编制单位；B—编制人；C—技术负责人；D—监理单位；E—专业监理工程师。
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。
-
- A.以合同约定的竣工日期为准
- B.相应顺延
- C.以承包人提交竣工报告之日为准
- D.以实际通过的竣工验收之日为准
- 查看答案
根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（ ）。
-
- A.外墙防渗漏
- B.设备安装
- C.给排水管道
- D.防水工程
- E.装修工程
- 查看答案
下列关于联合体投标的说法，错误的是 ( )
-
- A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
- B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
- C.联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交 招标人
- D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带 责任
- 查看答案
预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。
-
- A.同一性质的施工过程
- B.建筑物各个分部分项工程
- C.扩大的分部分项工程
- D.整个建筑物和构筑物
- 查看答案
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。
-
- A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
- B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
- C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
- D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
- 查看答案