案例(三)
[背景资料】
某水利工程项目发包人与承包人签订了工程施工承包合同。投标报价文件按照《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》（水总（2014）429号）和《水利建筑工程预算定额》编制。工程实施过程中发生如下事件∶事件一∶承包人为确保工程进度，对某混凝土分部工程组织了流水施工，经批准的施工网络计划如图3所示（A为钢筋安装，B为模板安装，C为混凝土浇筑）。其中，CI工作的各时间参数为
事件二：上述混凝土分部工程施工到第15天末，承包人对工程进度进行了检查，并以实际进度前锋线记录在网络图中。为确保该分部工程能够按计划完成，承包人组织技术人员对相关工作的可压缩时间和对应增加的成本进行分析，结果见下表，承包人据此制定了工期优化方案。
混凝土工程相关工作可压缩时间和对应增加的成本分析表
注：i为1，2，3，4
事件三∶进入冬期施工后，承包人按监理工程师指示对现浇混凝土进行了覆盖保温。承包人要求调整混凝土工程单价，补偿保温材料费。
事件四∶某日当地发生超标准洪水，工地被淹。承包人预估了本次洪灾造成的损失，启动索赔程序。
【问题】
1.写出事件一中EF、TF、LS、LF、FF分别代表的数值。
2.根据事件二,说明第15天末的进度检查情况(按“×工作实际比计划提前或滞后×天”表述),并判断对计划工期的影响。
3.写出工期优化方案(按“××工作压缩天表述)及相应增加的总成本。
4.事件三中,承包人提出的要求是否合理?说明理由。
5.写出事件四中承包人的索赔程序。
正确答案及解析
正确答案
解析
1、EF=12
TF=9
LS=18
LF=21
FF=3
2、（1）A3 工作实际比计划滞后3 天,关键工作,延误计划工期3 天;
（2）B2 工作实际比计划滞后3 天,非关键工作,不延误计划工期；
（3）C1 工作实际比计划提前3 天,非关键工作,不延误计划工期；
3、工期优化方案:本题关键线路是A1→A2→A3→A4→B4→C4,其中在第15 天末,A1、A2 工作已完成,只能压缩A3、A4、B4、C4 一共三个月,而且是挑便宜的压缩。
所以优化:B4(压缩1 天花费1 万)+A3(压缩1 天花费2 万)+A3(压缩1 天花费2 万)=5(万元)。
4、承包人提出的要求不合理。
理由：混凝土工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费(包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费)、施工管理费、企业利润和税金,并考虑到风险因素。
5、（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28 天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内,向监理人正式递交索赔通知书索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
（3）索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。
(4）在索赔事件影响结束后的28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
你可能感兴趣的试题
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。
-
- A.以合同约定的竣工日期为准
- B.相应顺延
- C.以承包人提交竣工报告之日为准
- D.以实际通过的竣工验收之日为准
- 查看答案
根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（ ）。
-
- A.外墙防渗漏
- B.设备安装
- C.给排水管道
- D.防水工程
- E.装修工程
- 查看答案
下列关于联合体投标的说法，错误的是 ( )
-
- A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
- B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
- C.联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交 招标人
- D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带 责任
- 查看答案
预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。
-
- A.同一性质的施工过程
- B.建筑物各个分部分项工程
- C.扩大的分部分项工程
- D.整个建筑物和构筑物
- 查看答案
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。
-
- A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
- B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
- C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
- D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
- 查看答案