某办公楼工程，建筑面积5500m2，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示：
在工程施工中发生如下事件：
事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。
事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。
事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。
【问题】
1．指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2．针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提高工期索赔，并分别说明理由。
3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？
4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路。
正确答案及解析
正确答案
1、基础工程网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥，该基础工程计划工期为3+7+7+3=20(d)。
2、施工总承包单位是否可以提出工期索赔以及理由的判断：
（1）事件一：施工总承包单位可以提出工期索赔，索赔工期为(6-4)d=2 d；理由：由于发现局部基础地基持力层为软弱层需处理属于施工总承包单位不可预见的，因此可以提出工期索赔，虽然土方2不是关键工作，但是延误的工期6d已超过其总时差4d，因此可以提出工期索赔。
（2）事件二：施工总承包单位不可以提出工期索赔；理由：虽然基础施工钢材由建设单位供应，因施工用钢材未按时进场导致工期延期3d，理应由建设单位承担责任，但是承台梁l不是关键工作，且总时差为4d，延期的3d未超过其总时差，所以不可以提出工期索赔。
（3）事件三：施工总承包单位不可以提出工期索赔；理由：基础2施工工期延期5d是由于施工总承包单位原因造成工程质量事故的返工而造成的，属于施工总承包单位应承担的责任，虽然基础2属于关键工作，但也不可以提出工期索赔。
3、对索赔成立的事件，总工期可以顺延2d。实际工期为(3+9+12+3)d=27 d。
4、上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路发生了改变，新的关键线路为①→②→④→⑤→⑥。
解析
1、基础工程网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥，该基础工程计划工期为3+7+7+3=20(d)。
2、施工总承包单位是否可以提出工期索赔以及理由的判断：
（1）事件一：施工总承包单位可以提出工期索赔，索赔工期为(6-4)d=2 d；理由：由于发现局部基础地基持力层为软弱层需处理属于施工总承包单位不可预见的，因此可以提出工期索赔，虽然土方2不是关键工作，但是延误的工期6d已超过其总时差4d，因此可以提出工期索赔。
（2）事件二：施工总承包单位不可以提出工期索赔；理由：虽然基础施工钢材由建设单位供应，因施工用钢材未按时进场导致工期延期3d，理应由建设单位承担责任，但是承台梁l不是关键工作，且总时差为4d，延期的3d未超过其总时差，所以不可以提出工期索赔。
（3）事件三：施工总承包单位不可以提出工期索赔；理由：基础2施工工期延期5d是由于施工总承包单位原因造成工程质量事故的返工而造成的，属于施工总承包单位应承担的责任，虽然基础2属于关键工作，但也不可以提出工期索赔。
3、对索赔成立的事件，总工期可以顺延2d。实际工期为(3+9+12+3)d=27 d。
4、上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路发生了改变，新的关键线路为①→②→④→⑤→⑥。
包含此试题的试卷
- 2012年10月二建《水利水电工程管理与实务》真题
- 2015年二级建造师考试《市政公用工程管理与实务》真题
- 2015年二级建造师考试《公路工程管理与实务》真题
- 2010年二级建造师考试《机电工程管理与实务》真题
- 2014年二级建造师考试《市政公用工程管理与实务》真题
- 2012年10月《公路工程管理与实务》真题
- 2011年二建《建筑工程管理与实务》真题
- 2014年二级建造师考试《公路工程管理与实务》真题
- 2013年二级建造师考试《公路工程管理与实务》真题
- 2012年10月《市政公用工程管理与实务》真题
- 2011年《公路工程管理与实务》真题
- 2012年6月《市政公用工程管理与实务》真题
- 2010年《公路工程管理与实务》真题
- 2011年《市政公用工程管理与实务》真题
- 2009年《市政公用工程管理与实务》真题
- 2009年二建《建筑工程管理与实务》真题
- 2010年《公路工程管理与实务》真题地方版
- 2010年《市政公用工程管理与实务》真题
- 2014年二建《建筑工程管理与实务》真题
- 2015年二建《水利水电工程管理与实务》真题
你可能感兴趣的试题
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。
-
- A.以合同约定的竣工日期为准
- B.相应顺延
- C.以承包人提交竣工报告之日为准
- D.以实际通过的竣工验收之日为准
- 查看答案
根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（ ）。
-
- A.外墙防渗漏
- B.设备安装
- C.给排水管道
- D.防水工程
- E.装修工程
- 查看答案
下列关于联合体投标的说法，错误的是 ( )
-
- A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
- B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
- C.联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交 招标人
- D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带 责任
- 查看答案
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。
-
- A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
- B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
- C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
- D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
- 查看答案
预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。
-
- A.同一性质的施工过程
- B.建筑物各个分部分项工程
- C.扩大的分部分项工程
- D.整个建筑物和构筑物
- 查看答案