某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：在建工程损失26万元；承包人受伤人员医药费、补偿金4.5万元；施工机具损坏损失12万元；施工机具闲置、施工人员窝工损失5.6万元；工程清理、修复费用3.5万元。项目监理机构应批准的补偿金额为（ ）。
- A.29.5万元
- B.34万元
- C.39.6万元
- D.51.6万元
正确答案及解析
正确答案
A
解析
2022教材P276 / 2021教材P273
此题主要是考查不可抗力内容的记忆。根据1Z103082-7算例得出在建工程损失26万元的经济损失应补偿给承包人（不可抗力造成工程本身的损失，由发包人承担）；承包人为受伤人员支付的医药费、补偿费4.5万元的经济损失不应补偿给承包人（不可抗力造成承发包双方的人员伤亡，分别各自承担）；施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给承包人（不可抗力造成施工机械设备损坏，由承包人承担）；施工机具闲置、施工人员窝工损失5.6万元的经济损失不应补偿给承包人（不可抗力造成承包人机械设备的停工损失，由承包人承担）；工程清理、修复赞用3.5万元的经济损失应补偿给承包人（不可抗力造成工程所需清理、修复费用，由发包人承担）一因此，项目监理机构应批准的补偿金额：26+3.5=29.5万元。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
-
- A.建设管理费
- B.建设单位管理费
- C.建筑安装工程费
- D.基本预备费
- 查看答案
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
-
- A.保水性
- B.耐久性
- C.黏聚性
- D.流动性
- E.抗冻性
- 查看答案