某施工单位承担了一矿井井底车场的施工任务。开工前，项目经理部编制了施工组织设计，内容包括施工方案、资源供应计划、施工进度计划网络图、质量保证措施、安全保证措施等。井底车场平面布置示意图部分内容如图2所示，相应的施工进度计划网络图如图3所示，关键线路上的工作由同一个工作队完成，各工作的作业时间均不可压缩。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行60d，施工单位月度检查时重点检查了进度计划执行情况，发现：副井重车线1（工作A）和变电所通道（工作D）已完工；副井重车线2（工作L）已完成其工程量的60%；副井空车线（工作B）已完成其工程量的80%；中央变电所（工作E）由于设计变更，尚未开始作业，预计完成设计变更还需要10d。施工单位考虑到工作E的延误将导致后续工作中央泵房（工作J）和泵房通道（工作K）不能正常完成，工程不能按时交付，与各工作队协商并在监理工程师的指令下调整了进度计划，以满足工期要求。
经施工单位计算，工作E的延误导致的窝工费和机械设备台班折旧费为30万元，按照调整后进度计划施工将增加投入8万元。
事件2：由于建设单位提供设计资料不及时，导致外水仓（工作H）延误10d，已提前运至现场的施工机械台班折旧费损失2万元，窝工费15万元。
事件3：内水仓（工作I）施工过程中，施工单位设备发生故障，导致该工作延误6d，修理设备花费6万元，增加窝工费8万元。
针对事件1∽事件3，施工单位向建设单位提出了索赔。
问题：
（1）施工组织设计中的资源计划主要包括哪些内容？
（2）根据绘制的井底车场施工进度计划网络图，确定工程计划工期和关键工作。
（3）事件1中施工单位发现工作E延误后，应如何安排后续工程施工，才能够保证计划工期（用文字说明）？
（4）就事件1∽事件3，逐一说明施工单位可向建设单位索赔的费用和工期。
正确答案及解析
正确答案
解析
（1）施工组织设计中的资源计划主要包括哪些内容？
答：施工组织设计中的资源供应计划主要包括：①劳动力需要量计划；②材料需要量计划；③施工机械需要量计划。
（2）根据绘制的井底车场施工进度计划网络图，确定工程计划工期和关键工作。
答：根据绘制的井底车场施工进度计划网络图，确定工程计划工期和关键工作如下：
计划工期=30+20+70+90+20=230d。
关键工作有：A、D、E、J、K。
（3）事件1中施工单位发现工作E延误后，应如何安排后续工程施工，才能够保证计划工期（用文字说明）？
答：工作E延误后，为保证计划工期，可安排其他工作队先施工泵房通道工作K（中央泵房工作J和泵房通道K工作平行施工）。
（4）就事件1∽事件3，逐一说明施工单位可向建设单位索赔的费用和工期。
答：事件1：工作E延误是由于设计变更造成的，属于建设单位的责任。施工单位可索赔费用30万元；进度计划调整是监理单位的指令，可索赔增加的费用8万元；调整后的进度计划满足工期要求，故不可索赔工期。
事件2：建设单位没有及时提供设计资料，属于建设单位的责任，可索赔增加的费用2万元，工作H是非关键工序，拖延不影响总工期，不可索赔工期。
事件3：设备故障是施工单位自身原因造成的，不可索赔费用和工期。
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
-
- A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
- D.建设工程管理工作是一种增值服务
- 查看答案