某光缆线路工程采用直埋敷设方式，途中需穿越生态环境脆弱的国家级生态保护区，部分路段沿电气化铁路敷设。
施工单位对施工方案进行了策划，编制了详细的施工组织设计，工程顺利开工。
施工过程中发生部分路由变更，使得工程停工10d，窝工损失5万元；增挖光缆沟用25d，增加费用5万元；建设单位要求在50km路段内同沟增设一条24芯光缆，增加费用7万元；顶管机故障延误工期5d。损失2万元。
测试中发现部分光缆对地绝缘不合格，且光纤接续衰减过大，不合格接续点的统计数据，见表4。
技术负责人组织人员分析原因后，采取了相应的纠正措施，光纤接续衰减达到了指标要求。
【问题】
1．本工程的组织设计中除了保证工程质量、进度、成本的措施外还应包括哪些措施?
2．本工程应该采取哪些防强电措施以保证线路和人身安全?
3．如何预防光缆对地绝缘指标不合格和光缆打结扣现象?
4．作出接续不合格原因的排列表和排列图，并指出主要原因和解决方法。
5．计算施工单位可索赔的工期和费用。
6．简述直埋光缆埋深不符合要求的预防措施。
正确答案及解析
正确答案
解析
1．还应采取的措施：安全控制措施；环保措施。 2．采取的防强电措施：(1)光缆的金属护套、金属加强芯在接头处不作电气连通；(2)接近电气化铁路地段，光缆的金属护套与加强芯做临时接地，以保证人身安全。
3．预防光缆对地绝缘不合格措施：光缆敷设和回填时避免光缆外皮损伤；接头盒封装严密。
预防光缆打结扣措施：按规范操作；配备足够敷设人员；保证光缆在施工人员的视线范围内。
4．光缆接续不合格点顺序排列表，见表6。
光纤接续不合格点排列图，如图1所示。
累计频率0～80％为主要原因，即光纤断面角度过大和盘纤曲率半径过小，解决方法为更换光纤切割刀(或刀片)，加强培训按要求盘纤以保证光纤的曲率半径。
5．索赔工期：10(停工)+5(挖沟)=15d。
索赔费用：停工5万元，挖沟5万元，同沟敷设光缆增加费用7万元。
合计：5+5+7=17万元。
6．直埋光缆埋深不符合要求的预防措施：缆沟开挖深度严格按照设计要求和有关验收标准执行；放缆前应清理沟底杂物，全面检查沟底深度，重点检查沟、坎等特殊点沟底的深度，并保持沟底平整；光缆应顺直地贴在沟底；回填土应满足规范要求。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
-
- A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
- D.建设工程管理工作是一种增值服务
- 查看答案