某电信施工企业（乙方）于某年8月20日与某电信运营商（甲方）签订了开挖90公里直埋光缆沟的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获批准，该工程挖沟工程量为90000延米，假设挖沟的综合施工费用单价为10元/廷米。合同约定：乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元／台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变。合同工期为30天，9月21日开工，10月20日完工。在实际工程中发生如下事件：
1．因租赁机械故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。
2．施工过程中，因路由改变，于9月30日停工，配合进行路由复查，配合工日为50个工日。
3．10月10日复工，同时甲方提出光缆路由加长，设计变更增加挖沟9000延米。
4．10月15～21日，因特大雪灾造成交通阻断，迫使工程停工，造成人员窝工40个工日，10月22日恢复挖沟工作，工程于11月8日完工。
问题：
1．指出上述事件中哪些乙方可以向甲方要求索赔，哪些不可以要求索赔，简要说明原因。
2．可索赔事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3．假设人工费单价50元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的55％，则合理的费用索赔总额是多少?
4．乙方应向甲方提供的索赔文件有哪些？
正确答案及解析
正确答案
解析
（1）上述事件的索赔情况如下：
事件（1）不能索赔，因为租赁机械的故障属于乙方责任。
事件（2）可以提出索赔，因为路由变更是甲方责任。
事件（3）可以提出变更费用，因为设计变更是甲方责任。
事件（4）可以提出索赔，因为特大雪灾属于不可抗力。
（2）事件2索赔工期10天，事件3索赔工期9000/（90000/30）=3天，事件4索赔工期7天。
总共索赔工期：10+3+7=20天
（3）事件2索赔费用：人工费：50工日*50元／工日*（1+55%）=3875元
机械费：800元／台班*10天＝8000元
事件3设计变更增加的施工费：9000延米*10元／延米＝90000元
共计可索赔：3875+8000+90000=101875元
（4）乙方向甲方提供的索赔文件应包括：总述部分、论证部分、索赔款项（或工期）计算部分、证据部分。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
-
- A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
- D.建设工程管理工作是一种增值服务
- 查看答案