背景资料：
某项目部承接一项直径为 4.8m 的隧道工程，起始里程为 DK10+100，终点里程为 DK10+868，环宽为 1.2m，采用土压平衡盾构施工。盾构隧道穿越底层主要为淤泥质黏土和粉砂土。项目施工过程中发生了以下事件：
事件一：盾构始发时，发现洞门处地质情况与勘察报告不符，需改变加固形式。加固施工造成工期延误10天，增加费用30万。
事件二：盾构侧面下穿一座房屋后，由于项目部设定的盾构土仓压力过低，造成房屋最大沉降达到50mm。穿越后房屋沉降继续发展，项目部采用二次注浆进行控制。最终房屋出现裂缝，维修费用为40万。
事件三：随着盾构逐渐进入全断面粉砂地层，出现掘进速度明显下降现象，并且刀盘扭矩和总推力逐渐增大，最终停止盾构推进。经分析为粉砂流塑性过差引起，该地质情况已在勘察报告中说明。项目部对粉砂采取改良措施后继续推进，造成工期延误5天，费用增加25万元。区间隧道贯通后计算出平均推进速度为8环/天。
事件四：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近 10 年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况单位相符）：
（1）工程清理、恢复费用18万；
（2）施工机械设备重新购置和修理费用29万；
（3）人员伤亡善后费用62万；
（4）工期顺延6天。
为了做好索赔管理工作，经现场监理工程师签认，建立了真实、准确的索赔管理台账。索赔台账包含索赔意向提交时间、索赔结束时间、索赔申请工期和金额，每笔索赔都及时进行登记。
问题：
1、事件一、二、三中，项目部可索赔的工期和费用各是多少，说明理由。
2、事件四中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立说明理由。
3、事件三中采用何种材料可以改良粉砂的流塑性
4、整个隧道掘进的完成时间是多少天（写出计算过程）
5、索赔管理台账是否属于竣工资料还应包括哪些内容
正确答案及解析
正确答案
解析
1、事件一：项目部可以索赔的工期10天，费用30万。因为勘察报告由发包方提供，发包方应对其准确性负责。
事件二：不可以索赔。因为上述原因是该项目部施工不当造成的，所以不能索赔。
事件三：不可以索赔。地质条件符合勘探报告，由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的， 属于施工单位的责任造成的。
2、（1）索赔成立，工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
（2）索赔不成立，承包人施工机具设备的损坏及停工损失，由承包人承担。
（3）索赔不成立，发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
（4）索赔成立。不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。
3、一般使用的改良材料有：膨润土泥浆、泡沫。
4、868-100=768m，768÷（1.2×8）=80天。
5、索赔管理台账属于竣工资料。还应包括索赔发生的原因、索赔发生的时间、监理工程师审核结果、发包方审批结果等。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
-
- A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
- B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
- C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
- D.限定或者指定特定的品牌
- 查看答案
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
-
- A.建设管理费
- B.建设单位管理费
- C.建筑安装工程费
- D.基本预备费
- 查看答案