背景资科
某群体工程，主楼地下二层，地上八层，总建筑面积26800m2,现浇钢筋混凝土框剪结构。建设单
位分别与施工单位、监理单位按照《建筑工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201)、《建设工
程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202)签订了施工合同和监理合同。
合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：监理工程师在审查施工组织总设计时，发现其总进度计划部分仅有网络图和编制说明。
监理工程师认为该部分内容不全，要求补充完善。
事件二：某单位工程的施工进度计划网络图如图1 所示。因工艺设计采用某专利技术，工作F 需
要工作B 和工作C 完成以后才能开始施工。监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。
事件三：施工过程中发生索赔事件如下：
1.由于项目功能调整变更设计，导致工作C 中途出现停歇，持续时间比原计划超出2 个月，造成
施工人员窝工损失13.6 万元/月×2 月=27.2 万元；
2.当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E 停工、清理恢复施工共用时3 个月，造成施
工设备损失费用8.2 万元、清理和修复工程费用24.5 万元。
针对上述（1)、（2)事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2 个月、3 个月的工期索
赔，27.2 万元、32.7 万元的费用索赔（所有事项均与实际相符）。
事件四：某单体工程会议室主梁跨度为10.5m，截面尺寸（b×h)为450mm×900mm。施工单位按规
定编制了模板工程专项方案。
正确答案及解析
正确答案
解析
1.施工总进度计划还需补充的内容有：分期（分批）实施工程的开、竣工日期及工期一览表，资
源需要量及供应平衡表等。（注：只需写出题目上缺少的即可）P206
2.(注：只需要将3-4 之间增加一个虚工作即可）
网络图中关键线路有两条，分别是A→B→F→H→I 和A→D→G→H→I。
总工期为25 个月。
3.(1)工期索赔：C 工作索赔工期2 个月不成立。
理由：C 为非关键工作，总时差为1 个月，设计变更后导致工期延误2 个月，对总工期影响只有1
个月，所以，C 工作的工期索赔为1 个月。
费用索赔：C 工作索赔费用27.2 万不成立。
理由：应该索赔13.6 万元/月×1 月=13.6 万元。因为设计变更是非承包商原因导致的承包商自身
经济损失，承包商有权对建设单位提出费用索赔。
(2)工期索赔：E 工作索赔3 个月不成立。
理由：因为E 为非关键工作，总时差为4 个月，不可抗力导致了工期延误3 个月，延误时长未超
过总时差，所以工期索赔不成立。
费用索赔：E 工作索赔32.7 万费用不成立。
理由：在32.7 万中，有8.2 万是不可抗力导致施工设备损失的费用。在不可抗力后，施工单位人
员和机械的损失，不能向建设单位索赔，需要施工单位自己承担。而24.5 万的清理和修复费用是可以
索赔的，因为在不可抗力后的清理和维修费用，应该由建设单位承担的。
4.(1)不需要组织专家论证。P390-392只需要编制《模板工程专项施工方案》。需要编制专项施工方案和组织专家论证的梁跨度分别为
10m 以上和18m 以上。
(2)长度超过4m 的梁板应按照设计起拱，若设计无要求时，可以按照梁跨度的1/1000～3/1000
起拱。因此梁的最小起拱高度为10.5mm。混凝土的浇筑高度为900mm。P117
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
-
- A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
- B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
- C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
- D.限定或者指定特定的品牌
- 查看答案
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
-
- A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
- D.建设工程管理工作是一种增值服务
- 查看答案