A公司中标某工业改建工程合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后根据工程特点对工程合同进行分析管理将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力0MPa)施工分包给具有资质的B公司。
A公司对B公司进行合同交底后A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保修及技术方面进行了管理。
B公司进场后由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图B公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使用机械停滞总费用43万元每天人员窝工费用48万元工期延误25天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后当地发生疫情导致所有员工被集中隔离产生总隔离费用54万元。为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。
B公司在埋地钢管施工完成后编制了该部分的液压清洗方案方案因工艺管道的埋地部分设计未明确试验压力拟菜用0.3MPa的试验压力进行试验管道油清洗后采取保护措施该方案被A公司否定。
A公司在卫生器具安装完成后对某层卫生器具
(检验批的水平度及垂直度进行现场检验共测量20点测量数据如表4所示。
A公司在质量巡查中发现工艺管道安装如图4所示)中的膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不符合规范要求要求整改。
1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理
2.计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么?
3.该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa对清洗合格的管道应采取哪种保护措施?
4卫生器昊安装(见表4)是否合格?说明理由5说明A公司要求工艺管道安装见图4整改的原因。
正确答案及解析
正确答案
1.总承包单位 A 公司对分包单位 B 公司及分包工程的施工管理，还应从竣工验收、质量、安全、进度、工程款支付等方面进行全过程的管理。
2.（1）由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图，B 公司在施工时挖断供水管道。
1）造成 A 公司价值 65 万元的材料浸水无法使用，可以索赔。
2）机械停滞总费用 43 万元，可以索赔。
3）每天人员窝工费用 4.8 万元，工期延误 25 天，可以索赔。可索赔费用：
4.8X25=120 （万元）。
4）B 公司机械停滞费 18 万元，B 公司向 A 公司索赔，A 公司可以向建设单位追偿。
5）管沟开挖完成后，当地发生疫情，导致所有员工被集中隔离，产生总隔离费用 54 万元，疫情属于不可抗力，费用各自承担，工期可以延误，不可索赔。索赔费用： 65+43+120+18=246（万元）。
（2）索赔成立的三个前提条件：
1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。
2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
3.（1）埋地钢管道的试验压力应为设计压力的 1.5 倍，且不得低于 0.4MPa。根据题意：1.5X0.2=0.3（MPa） < 0.4MPa，故试验压力为 0.4MPa。
（2）对清洗合格后的管道，采取封闭或充氮保护措施。
4.（1）不合格。
（2）一般项目包括的主要内容：允许有一定偏差的项目，最多不超过 20%的检查点可以超过允许偏差值，但不能超过允许值的 150%。对不能确定偏差而又允许出现一定缺陷的项目。该卫生器具水平偏差：3.5/2=175% > 150%，故卫生器具水平度不合格。
5.（1）原因一：波纹管膨胀节安装在水流的流出端。
正确做法：波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端，水平管路上应安装在水流的流入端，垂直管路上应安装在上端。
（2）原因二：管道对口出的平直度偏差：3/200=1.5%；正确做法：管道焊接对口平直度的允许偏差应该为 2mm（1%）。
解析
1解析：还应从工序交验、竣工验收、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。(6分)
2解析：
(1)65+43+4.8*25+18=246万元(2分)
(2)1)与合同对照事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。(2分)
2)造成费用增加或工期损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。(2分)
3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。(2分)
3解析(1)埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.4Na。(1分)
1.5×0.2=3MPa<04MPa试验压力为04MPa。(1分)
(2)油清洗合格后的管道采取封闭或充氮保护措施。(2分)
4解析：
(1)不合格。(2分)
(2)般项目包括的主要内容有允许有一定偏差的项目最多不超过20%的检查点可以超过允许偏差值但不能超过允许值的150%。(2分)
3.5/2=175%175%150%卫生器具水平度不合格。(2分)
5解析原因一：波纹管膨胀节安装在水流的流岀端。(1分)
正确做法：波纹管膨胀节或补偿器內套有焊缝的一端水平管路上应安装在水流的流入端垂直管路上应安装在上端。(2分)
原因二：管道对口出的平直度偏差为3/200=15%(1分)
正确做法管道焊接对口平直度的允许偏差应为1%应该为2mm。(2分)
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
-
- A.建设管理费
- B.建设单位管理费
- C.建筑安装工程费
- D.基本预备费
- 查看答案
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
-
- A.保水性
- B.耐久性
- C.黏聚性
- D.流动性
- E.抗冻性
- 查看答案