背景资料：
为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线（改建工程），同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设（复建项目）；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线（新建项目）。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实际调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。
施工过程中发生下列事件：
事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。
然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和，拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。
事件2：B公司在施工过程中，因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元，150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零器件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。
事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流和一次电压，在验收时没有通过。
事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使磨球机的地脚螺栓无法正常安装。
问题：
1.按照机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？
2.针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素？
3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。
4.事件3中，变压器空载试运行应达到多少个小时？试运行中还应记录哪些技术参数？
5.事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？
正确答案及解析
正确答案
解析
1.（1）改建项目：原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线属于改建项目。
（2）复建项目：因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设属于复建项目；
（3）新建项目：另外征用土地，再独立建设一天日产8000吨干法生产线属于新建项目。
2.在事件1中，出现了（1）个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；（2）个别厂商因加
工能力不足或管理不善满足不了质量要求。其原因在于选择供货商时考虑不周全所造成，因此，在邀请招标过程中，应结合实际，审查潜在供货商的资质文件主要要考虑下述情况：
（1）供货商的地理位置。以能方便地取得原材料、方便地进行成品运输为关注点，一般以距建设现场或集货港口比较近为宜。
（2）技术能力、生产能力。力求与拟采设备的要求相匹配。
（3）生产任务的饱满性。一定要考虑供货商的生产安排能否与项目的进度要求协调。
（4）供货商的信誉。通过走访、调查、交流等手段，对潜在供货商的企业信誉做充分了解。
3.（1）事件设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔。原因是合同是PC
合同，施工单位负责设备的采购。
（2）事件150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元”可以索赔工期和费用。原因是100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。
（3）因大暴雨成灾停工3天”属于不可抗力，工期可顺延3天。
（4）设备安装工程量经核实增加费用4万元”可以索赔。
（5）因材料涨价，增加费用20万元”不可以索赔。
（6）非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元”能够索赔。
因此：可索赔的费用为：2+4+16=22万元
可索赔的工期为：4+3=7天
4.变压器空载试运行应达到24小时。
变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度、并做好试运行的记录。
5.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向测量，标高应在其顶部测量。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
-
- A.建设管理费
- B.建设单位管理费
- C.建筑安装工程费
- D.基本预备费
- 查看答案