某建设单位与施工单位就一大型管网安装工程签认了施工合同,合同中有以下一些条款:
(1)项目实施过程中,施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。
(2)项目开工前,业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料,供施工单位施工时参考。
(3)无论业主方是否参加隐蔽工程的验收,当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时,业主承担由此发生的经济支出,赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格,施工单位则应承担发生的费用,工期应予顺延。
(4)施工单位应按协议条款约定时间想业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量),并在计量24小时前通知施工单位。
随着管道工厂化预制技术的日渐成熟运用,施工单位采用管道工厂化预制技术。工程开工后,项目管理部组织技术交底,并对管道安装前的现场进行了检查。
【问题】:
1.请分别指出以上合同条款中的不妥之处。
2.针对合同条款中的不妥之处应如何改正?
3.施工组织设计交底有何要求?
4.管道工厂化预制如何深化设计图纸?
5.管道安装前现场应具备哪些条件?
正确答案及解析
正确答案
解析
1.合同条款中的不妥之处:
(1)“施工单位不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任”不妥;
(2)“供施工单位参考使用”不妥
(3)“检验如果不合格,工期应予顺延”不妥;
(4)“业主方工程师代表按施工单位要求提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量)”不妥。
2.针对合同条款中的不妥之处改正:
(1)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,不应承担非自身原因引起的工期延误和费用增加的责任。或者,施工单位按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,也不应免除施工单位应承担的责任。
(2)保证资料(数据)真是、准确,作为施工单位现场施工的依据。
(3)工期不予顺延。
(4)业主方工程师代表应按设计图纸对质量合格的已完工程量进行计量。
3.施工组织设计交底要求:
(1)经审批的施工组织设计应在项目开工前,由项目经理组织项目主要人员进行交底;
(2)交底内容应全面,交底过程应有记录,参加交底人员应在交底记录上签字;
(3)交底后,各专业要分别组织学习,按分工及要求落实责任范围。
4.管道工厂化预制深化设计图纸包括:
(1)绘制准确的管道预制加工图是管道预制的一个关键。预制加工图是管道预制的依据,应包括管道轴测图和设计说明等。
(2)工程项目采用BIM技术,用三维模型进行相关专业的管线综合设计,导出的管段单线图为管道工厂化预制提供加工依据。
(3)对加工图设计的要求:
1)简要性:应严格按照施工深化图、单线图以及现场实测尺寸出具加工图;
2)准确性:图纸要清晰、技术要求标准明确,分段合理(由主到次、由大到小、由系统到楼层一次拆分);
3)一目了然:加工管段的管段编号、配件编号、口径标注、尺寸标注要逐一对应,不得混乱不清,材料明细表应与加工图一一对应;
4)可追溯性:加工图审定后,应存档,以便今后复合审查、对有修改的部分,应重新出具加工图,并在此存档备查。
5.管道安装前现场应具备的条件他有:
(1)设计图及其他技术文件完整齐全,施工图已会审吗,施工组织设计编制完毕并已批准。
(2)与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求并办理了交接手续。临时供水、供电、供气等设施已满足安装施工要求。
(3)技术交底和必要的技术培训工作已经完成,并填写了施工交底记录。
(4)与管道连接的设备安装就位固定完毕,标高、中心线、管口方位符合设计要求。
(5)必须在管道安装前完成的有关工序,如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕,并检验合格,具备有关的技术证件。
(6)管子、管件、仪表及阀门等已经检验合格、内部清理干净,并具备有关的技术文件,且确认符合设计要求。管道组成件及管道支承件等已检验合格。
(7)管道安装单位应当取得特种设备安装许可。管道施工前,安装单位应当向管道安装工程所在第负责管道使用登记的质量技术监督部门书面告知。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有( )。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该( )作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中,暂列金额主要用于( )。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
采用工程总承包方式发包的工程,其工程总承包管理费应从( )中支出。
-
- A.建设管理费
- B.建设单位管理费
- C.建筑安装工程费
- D.基本预备费
- 查看答案
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规,对必须招标的项目,招标人行为符合要求的是( )。
-
- A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
- B.委托两家招标代理机构,设置两处报名点接受投标人报名
- C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
- D.限定或者指定特定的品牌
- 查看答案