某市开发区一工业安装项目通过招标，开发区建设工程管理公司与市建筑工程公司和金阳设备安装公司分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现市建筑工程公司施工的一大型设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，金阳设备安装公司无法将一设备底座安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调查，市建筑工程公司是按设计单位提供的设备基础图施工的，而开发区建设工程管理公司采购的设备是设备的改性产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，开发区建设工程管理公司决定设计变更，按设计的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原市建筑工程公司负责施工。市建筑工程公司与金阳设备安装公司均依据合同条款的约定提出了索赔要求。
由于基础交付金阳设备安装公司工期已拖延10天，将影响安装单位的后续工程，因此金阳设备安装公司增加施工力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向开发区建设工程管理公司以据提出赶工索赔。
【问题】：
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型？对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担？
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失？应向建设单位提出哪些索赔要求？
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理与否。
5.影响设备安装精度的因素有哪些？地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容？
正确答案及解析
正确答案
解析
1.本案例中的设计变更属于业主变更,是因业主的原因产生的设计变更,对工程建设进度、人工时耗的影响应由业主（即建设单位）承担。
2.设计变更的管理程序和规定如下：（1）由设计变更者填写设计变更通知单,通知单中应包括：变更内容,变更原因,变更对费用、进度的影响,有关专业会签意见等。
（2）设计变更由设计经理审核,报项目经理批准后进行,重大设计变更（修改）或签批施工核定单。
（3）设计变更（修改）一般应由原设计人员完成,应由其他人员完成时,除应具有相应的职业资质外,还要有原设计人员书面授权。
（4）设计变更（修改）文件,亦应按原设计校审规定执行。
3.土建单位按图施工,没有过错。
土建单位应向建设单位提出工期索赔及人工费、材料费、机械台班费和利润的索赔。
4.安装单位因设备基础与设备不符及在设备重新交付安装这段时间所产生的窝工费、机械停滞费、管理费等应向建设单位索赔,并向建设单位进行工期索赔10天。但赶工索赔不合理,其理由是建设单位并未提出赶工要求,安装公司赶工也未征得建设单位批准,是因自身后续任务紧而需赶工的,故这部分费用建设单位可不予支付。
5.影响设备安装精度的因素有：设备基础,垫铁埋设,设备灌浆,地脚螺栓,设备制造。设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度。
根据地脚螺栓孔验收规定,地脚螺栓孔主要验收孔的中心线位置、孔的深度和垂直度。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。
-
- A.建设单位
- B.监理单位
- C.设计单位
- D.施工单位
- 查看答案