某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划，计划工作逻辑关系及持续时间见下表，并经业主同意。在计划执行过程中，出现了下列一些情况：
(1)因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误2天，M延误1天。
(3)因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4)因总厂全部停电，使N延误1天。
(5)安装单位在---1施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使
----1施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如下表所示：?
【问题】
1．为A单位项目部绘制双代号网络计划图。找出关键性线路，工期多少天?
2．施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?共补偿工期多少天?
3．该工程的实际工期为多少天?安装单位得到的提前奖是多少?
4．针对本案例分析影响施工进度计划的因素有哪些??
正确答案及解析
正确答案
解析
答1：双代号网络计划图
关键性线路为A—E—L—N。工期为80d。
答2：
情况1，业主不能及时供应设备，是业主的责任，因为只有E工作在关键线路上，B、H不在关键线路上，且延误时间没有超过其总时差，所以可以补偿工期2d。
情况2，因机械发生故障检修是施工单位责任，不能索赔。
情况3，因土建设备基础部分重捣，是业主的责任，但C工作不在关键线路上，且延误3天没有超过总时差，因此不能提出工期补偿要求。
情况4，因总厂全部停电是业主应承担的风险责任，且N工作在关键线路上，所以可以补偿工期1d。
情况5，采取加快施工的技术措施是施工单位的责任(因为保证进度是施工单位的责任，且工期提前有奖励)，不能索赔。
共补偿工期：2+1=3d。
答3：关键线路因F增加2d、M增加1d、L减少4d而改变为A—D—F—M。
实际工期为：22+16+(19+2)+(22+1)=82d。
安装单位能得到的提前奖：(80+3-82)×10000=10000元。
答4：影响进度计划的因素主要有：
(1)设备到货时间；
(2)上道工序的完成时间与质量；
(3)不可控的施工条件变化因素；
(4)资源分配及协调能力。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
-
- A.建设管理费
- B.建设单位管理费
- C.建筑安装工程费
- D.基本预备费
- 查看答案