【背景资料】
某机电安装工程项目，某建筑公司于2013 年3 月8 日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2 工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算。在专用条款中明确6 级以上(含6 级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d 内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d 后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费为30 元／工日，机械台班费为1000 元／台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10d，窝工费用合计为3000 元。事件2：5 月18 日发生6 级大风，一直到5 月21 日开始施工，造成20 名工人窝工。事件3：5 月21 日用30 个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5 月22 日恢复正常挖掘工作。事件4：5 月27 日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10 个工日。事件5：5 月29 日，因外部供电故障，使工期延误2 天，造成20 人窝工，2 台施工机械窝工。事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3d 进行设计变更，造成人工窝工60 个工日，机械窝工9 个台班。合同内容按要求施工完成后，建设单位组织有关单位进入验收流程。
【问题】
1.分别说明事件1 至事件6 的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任，应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
正确答案及解析
正确答案
解析
（1）工期延误和费用增加的承担责任划分：
事件1：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。
理由：因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。
建设单位应补偿承包单位工期10d，费用3000 元。
事件2：工期延误3d 应由建设单位承担，造成20 人窝工的费用应由承包单位承担。
理由：因为6 级大风按合同约定属不可抗力。
建设单位应补偿承包单位工期3d。
事件3：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。
理由：冲坏的永久道路是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。
建设单位应补偿承包单位的费用为：30 元／工日×30 工日=900 元
事件4：应由承包商承担由此造成的工期延误和增加费用。
理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。
事件5：应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。
理由：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期2d。
事件6：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。
理由：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。
建设单位应补偿承包单位工期3d。
建设单位应补偿承包单位费用：(30×60×60％+9×1000×60％)元=6480 元
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
-
- A.建设管理费
- B.建设单位管理费
- C.建筑安装工程费
- D.基本预备费
- 查看答案