【背景资料】
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。
工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，如图1所示。
上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机)，其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10d(其他工作持续时间不变)。建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3d，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下，但建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩3d，增加赶工费10000元。
(2)塔机闲置10d损失费，1600(含运行费300元／d)×10=16000元。
(3)设备钢架制作工作停工10d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。
【问题】
1．用节点代号写出施工计划的关键线路，该计划的总工期是多少天?
2．施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。
3．说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。
4．施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。
正确答案及解析
正确答案
解析
1．施工计划的关键线路：①→⑤→⑥→⑩→?→?。该计划的总工期是191d。 2．施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第37天。
按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作不能连续作业。
理由：按原计划设备钢架吊装工作是在第68天末完成，而工艺设备吊装的最早开始时间与设备钢架吊装最早完成时间间隔7d，因此不能连续作业。
3．施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由：设备钢架制作工作的总时差为7d，其停工10d导致总工期延长3d。而施工单位采取措施将工艺设备调整工作(关键工作)的持续时间压缩3d，压缩后关键线路总工期缩短3d，为191d，因此可以保证原计划工期不变。
4．第(1)项费用补偿要求合理，应补偿赶工费：10000元。
第(2)项费用补偿要求不合理，应补偿：(1600-300)×3=3900元。
第(3)项费用补偿要求合理，应补偿综合损失费：15000元。
建设单位应补偿施工单位的总费用：10000+3900+15000=28900元。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。
-
- A.建设单位
- B.监理单位
- C.设计单位
- D.施工单位
- 查看答案