某公路建设项目,采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款,施工合同的签约合同价为5000万元,合同工期为12个月。该工程2009年4月1日开工,2009年11月10日业主提出对原设计进行修改,使施工单位停工待图1个月。在基础施工时,施工单位为保证工程质量,自行将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20。工程交工结算时,施工单位向监理工程师提出费用索赔如下：1由于业主方修改设计图纸延误1个月的有关费用损失：人工窝工费用损失=月工作日×日工作班数×延误月数×工日费×每班工作人数=20×2×1×30×30=3.6（万元）机械设备闲置费用损失=月工作日×日工作班数×每班机械台数×延误月数×机械台班费=20×2×2×1×600=4.8（万元）现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费率×延误时间=5000÷12×1.0%×1=4.17（万元）公司管理费=合同价÷工期×公司管理费率×延误时间=5000÷12×6%×1=25.0（万元）利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间=5000÷12×5%×1=20.83（万元）合计58.40万元。2由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。
【问题】4、监理工程师作出的索赔处理决定是否是终局性的?对当事双方有无强制性约束力?
正确答案及解析
正确答案
解析
4、通常监理工程师作出索赔处理决定不是终局性的,对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对监理工程师的决定不满意,可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
你可能感兴趣的试题
监理单位在工程勘察阶段提供相关服务时,向建设单位提交的工程勘察成果评估报告中应包括的内容有（ ）
-
- A.勘察报告编制深度
- B.勘察任务书的完成情况
- C.与勘察标准的符合情况
- D.勘察人员资格和业绩情况
- E.勘察工作概况
- 查看答案
在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是（ ）。
-
- A.相关图法
- B.树枝图法
- C.排列图法
- D.直方图法
- 查看答案
某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中B 和D 工作的最早开始时间是()。
-
- A.4和4
- B.6和7
- C.2和0
- D.2和2
- 查看答案
卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（ ）。
-
- A.基本原理
- B.导向
- C.驱动力
- D.目标
- 查看答案
工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。
-
- A.决策
- B.勘察
- C.施工
- D.设计
- 查看答案